1.建筑工程合同书怎么写

建设工程承包合同范本 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议： 一、工程内容 二、工程地点 三、工程期限 1、本合同总工期为年月日开工，至**年**月**日结束。

2、如遇下列情况，工期作相应顺延。 （1）施工现场不符合安全施工； （2）设计范围内重大设计变更； （3）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度； （4）甲方不能按合同规定支付工程款。

乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答中国教育总网文档频道复，乙方可视为要求已被确认。

四、工程价款工程总价：人民币元整（￥元）。 五、付款方式 1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即人民币**元整（￥元）； 2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项，即人民币**元整（￥元）； 3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币**元整（￥元）。

六、工程验收 1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。

乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。 2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。

若未经乙方同意启用，将视为通过验收。 3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。

4、工程未通过验收，引起争议时，请求第三方验收。 七、验收标准 本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照国家标准进行验收；没有国家标准的，则按照行业标准进行验收。

八、双方权利和义务 1、甲方权利和义务指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。

（1）负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。 （2）负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。

（3）提供有利施工的现场条件。 （4）审核工程计划进度表。

（5）负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。 （6）负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。

（7）按合同向乙方支付本合同规定的价款。 2、乙方权利和义务 （1）严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

（2）施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。 （3）编制施工组织方案，施工总进度计划，材料进场计划，开竣工通知书等，及时送甲方。

（4）提供竣工验收技术资料，并准备竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。

（5）组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。 九、服务条款无。

十、违约责任 1、由于甲方原因，使工程延期完成，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价*0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。

2、由于乙方原因，使工程延期完成，则视中国教育总网文档频道乙方违约，乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价*0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。

3、由于甲方未按合同约定向乙方付款，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价*0.5%*延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。

4、执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。 十一、合同的变更及解除 1、合同签订生效后，除不可抗力外（指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故），甲乙双方不得无故变更或解除。

2、在履行合同过程中，因遇不可抗力事故，甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时，要求变更一方应及时通知对方，对方在接到通知3天内给予答复，逾期未答复视为同意。

3、如果甲方未按合同付款，且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的，乙方有权中止本合同项下义务的履行；甲方延期付款期限达到120日的，乙方有权解除本合同，并且有权请求甲方给予相应的赔偿。 4、如果乙方未能如期完成工程，且延期的期限达到6。

2.施工合同怎么写

施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。

范本

承包方（乙方） ：发包方（甲方）：

兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包内容：

4、承包范围：

5、承包方式：

6、质量要求：GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

7、工期要求： 年 月 日至 年 月 日。

二、甲方工作：

1、甲方指派 为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。

2、负责向乙方提供临时水电。

三、乙方工作：

1、乙方 为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。

2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。

3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。

四、关于质量的约定：

1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范（GB50210-2001、GB50303-2002、GB50242-2002、GB50327-2001等）作为本工程的质量评定验收标准。

2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。

五、关于工期的约定：

1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。

2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。

3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。

六、关于价款和结算的约定：

1、双方商定本工程合同承包价格__________ 元（人民币）。

2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。

3、付款方式：

a、开工后8日内，甲方付款30% 元作为乙方的前期进场费。

b、水电工程隐蔽验收后，甲方付款30% 元

c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款15% 元。

d、竣工验收合格后，甲方付款20% 元。

e 、余款5% 元待壹年保修期满后结清。

七、关于材料的约定：

1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。

2、乙方须在预算定额范围内使用材料（包括临时电），材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减。

3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。

八、关于安全生产的约定：

1、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。

3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。

九、关于违约责任的约定：

1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。

2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金XXX元。

3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。

4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方（签章）： 乙方（签字）：

年 月 日 年 月 日

3.工程合同怎么写

2.3%向甲方偿付逾期的违约金。

B向 人民法院提起诉讼。 第十一条 如需担保，另立合同； （二） 消防设施安装质量以通过建筑自动消防系统技术检测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。

第八条 保修 （一） 保修内容，甲方付给乙方进度款 ： 年 月 日 第二条 图纸；验收合格后： 帐 号： （二） 合同生效后勤日内，甲方付给乙方预付款： （三） 设备到达甲方。 第十条 本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。

协商不成时，采取（ ）的方式解决，确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。 第六条 图纸变更 设计图纸、施工图纸原则不变更。

确需变更，自己承担责任； 4、超过合同规定日期验收或付合同款： 乙方（安装施工单位）： 根据《中华人民共和国防大学济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际： 年 月 日 竣工日期，甲方付给乙方进度款 ： A集中报警系统 B区域报警系统 C自动喷水来火系统 D卤代烷灭火系统 E二氧化碳灭火系统 F泡沫灭火系统 G 氮气灭火系统 H蒸汽灭火系统 I干粉灭火系统 J消防控制系统 （三）开工日期，及时组织验收并付款、工商行政管理等有关部门，由乙方无偿修复。 （二） 乙方责任： 1、乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价的0，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同、窝式、倒运等损失和实际费用、拨款和结算 （一） 合同价款（含自动消防系统检测费）、预算交付 （一） 甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸叁套； （二） 乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。

第三条 合同价款： 第五条 双方责任 （一）甲方、工程中途停建、缓建，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此而造成的停工、保修期内发生质量问题。 第十四条 其他 合同订立时间性 年 月 日 甲方（盖章）： 乙方（盖章），经协商双方达成如下协议。

第十二条 本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满终止。 第十三条 本合同正本两份； 3。

第九条 违约责任 （一） 甲方责任； 1、未按合同规定提供场地、图纸资料，提前使用，发现质量问题； （三） 保修期满后：见安装施工范围。 （二）乙方： A向 仲裁委员会申请仲裁，共同遵守。

第一条 建筑消防设施概况，严格按操作规程施工、窝工的实际损失； 2： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：为乙方提供用水：应及时采购设备.3%向乙方偿付逾期的违约金； （二） 保修期限：自验收合格之日起保修半年： （一） 建筑名称： （二） 安装施工范围、用电方便和存放设备的场地；协调乙方与工地其它施工单位的协作关系。 第七条 验收和工程质量 （一） 乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，甲方在十日内组织验收： 法定代表人、工程未经消防验收，双方各执一份，副本 份送公 安消防，甲方付给乙方设备款，除工程日期得参顺延外，还应偿付乙方因此造成停工；通知公安消防等有关部门参加验收： （四） 消防设施验收前： 地 址建筑消防设施安装施工合同 甲方（建设单位）；因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用、用水用电方便等： 开户银行： 开户银行： 帐 号。

保修期满，甲方付给余款 第四条 设备供应，每日按工程造价的0： 地 址。

4.承包工程合同范本模版怎样写

工程承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，本着平等互利，诚实信用的原则，依照《中化人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，特签订本合同，以便双方共同遵守。

第一条 工程范围： 工程地点： 第二条 工期： 从 年 月 日 开始至 年 月 日结束。工期 天。

在合同签定后3天内，乙方应组织施工人员进场施工。3天后施工人员还没有入施工场地，则视为违约，并承担违约金。

甲方有权终止合同并另行发包。 第三条 工程质量和技术要求： 施工要求： 第四条 合同价款： 第五条 甲方责任： 第六条 乙方责任： 1、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照甲方的要求和设计进行施工。

2、做好施工记录、隐蔽工程记录。 3、做好施工组织管理、维持现场整治，做到“工完场清、道路畅通”。

4、工程竣工未移交给甲方之前，乙方负责养护，乙方保护期间发生损坏（景观损坏、苗木死亡），乙方负责恢复。 5、进入 所发生的安全事故及施工过程中发生的一切安全事故，均由乙方自行承担全部责任，并立即报告甲方。

第七条 工期顺延： 1、除自然灾害和甲方原因外，工程未按合同工期竣工，乙方承担违约责任每延误一天乙方需支付甲方合同总金额的百分之一的违约金。 2、工程质量不符合设计要求，质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

第八条 工程付款及竣工结算： 1、2、乙方在向甲方递交竣工验收报告的同时，向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方自签收之日起7天内将结算审核完毕，审定后的结算书作为双方结算工程款的有效依据。 第九条 竣工验收： 乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前7天内向甲方申请验收。

甲方代表收到报告后十天内组织验收。 第十条 违约责任： 1、违约的处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。

违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期相应顺延，乙方违约，工期不得顺延。

2、违约金的标准：合同履行中任何一方无正当理由而单方面提出终止合同均属单方毁约，毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款20%的违约金。 第十一条 安全施工： 1、乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，并承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和发生的费用。

2、施工期间，乙方在甲方工地要注意自身安全，乙方所有人员施工期间造成任何地点出现任何事故，均甲乙方自理，甲方概不负责。 3、乙方在动力设备、高压线路、地下管道附近及交通要道施工之前，应向甲方代表提出安全保护措施，经甲方代表批准后实施。

第十二条 合同的生效与终止： 1、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止。

保修期满后，有关保修条款终止。 2、本合同签订后，双方应认真履行本合同，关于合同的任何补充、修改或废除均应经双方协商一致并采取书面形式进行。

第十三条 争议： 双方就合同条款的解释、执行及工程密切相关的事项发生争议，应友好的协商解决，如协商不好，可持本合同到当地劳动仲裁机关和当地人民法院进行裁决。 第十四条 合同份数： 本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，附加条款与本合具有同等法律效力。

第十五条 未尽事宜，另行商定 甲方：（盖章） 乙方：（盖章） 代表： 电话： 合同签定日期： 年 月 日。 。

5.工程合同怎么写

补 充 协 议工程名称： 工程地点：_ 发 包 人：_ 承 包 人：_签订日期： 年 月 日补 充 协 议发包人 ： （以下简称：甲方）承包人 ： （以下简称：乙方）经甲乙双方自愿、公平、友好协商，双方就 年 月 日签订的就 工程合同（以下简称为原合同）作如下补充协议：一、写明具体补充的内容。

二、如有未尽事宜，双方另行协商。三、此协议经双方签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

四、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。甲方： 乙方： （盖章） （盖章）法人代表或代理人： 法人代表或代理人：年 月 日 年 月 日希望采纳。

6.承包合同怎么写

甲方：***（写明名称、法定代表人和住所）（发包方） 乙方：***（同上） （承包方） 甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。

第一条 承包工程概况（包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容） 第二条 合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律（本条主要是用于涉外方面的） 第三条 图纸（写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等） 第四条 甲乙双方驻工地代表（写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务） 第五条 甲乙双方的基础工作 第六条 工程进度计划 第七条 工程监督（包括隐蔽工程的中间验收等） 第八条 人事同价款及其调整 第九条 工程预付款及工程价的支付方式和时间 第十条 工程验收 第十一条 决算 第十二条 保修 第十三条 争议处理 第十四条 违约责任 第十五条 双方约定的其他内容 第十六条 本合同一式__份，当事人各执__份。本合同自__年__月__日（写明生效的时间或者条件）之日起生效。

本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。

2.说明 建筑工程承包合同是以建筑工程为标的的合同，包括建筑工程施工合同、建筑工程勘察合同、建筑工程设计合同。建筑工程承包合同是很复杂的合同。

涉及到工程技术标准、质量的监督检查、施工期限等问题，而且涉及的法律、法规也很多。因此，订立建筑工程承包合同，应当根据不同的情况作出具体规定，力求做到准确、明确和正确，确保工程顺利进行。

特别是不同工程的技术术语、语词涵义往往都不相同，因此，更需要在订立合同时明确应当适用的法律和技术标准及其语词涵义。一般来讲，下列三个方面的问题是应当注意的： （1）作为承包方为讲，首先要了解工程基本情况，包括发包方提供的图纸情况、工程量、工程的难易程度、工期要求、需要达到的施工力量等。

如果承包方的施工力量与工程不适应，则应当讲明，否则，应当承担相应的责任。 （2）作为发包方，应当审查承包方的资质等级，是否有力砍邪？此项工程对于是否允许承包方转包，应当事先在合同中讲明。

（3）发包方应当加强对工程质量的监督检查，在合同中应当明确监督的方式、时间、工程内容；对需要进行中间验收的部分要作出适当的安排。

7.工程包工合同怎么写

工程包工合同范本 甲方：***（写明名称、法定代表人和住所）（发包方） 乙方：***（同上） （承包方） 甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。

第一条 承包工程概况（包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容） 第二条 合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律（本条主要是用于涉外方面的） 第三条 图纸（写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等） 第四条 甲乙双方驻工地代表（写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务） 第五条 甲乙双方的基础工作第六条 工程进度计划第七条 工程监督（包括隐蔽工程的中间验收等） 第八条 人事同价款及其调整 第九条 工程预付款及工程价的支付方式和时间 第十条 工程验收 第十一条 决算 第十二条 保修 第十三条 争议处理 第十四条 违约责任 第十五条 双方约定的其他内容 第十六条 本合同一式__份，当事人各执__份。 本合同自__年__月__日（写明生效的时间或者条件）之日起生效。

本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。

发 包 方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 电报挂号： 开户银行： 帐 号： 邮政编码： 年 月 日 承 包 方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 电报挂号： 开户银行： 帐 号： 邮政编码： 年 月 日 鉴（公）证意见 经办人： 鉴（公）证机关 （章） 年 月 日 〔注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则〕。

8.怎么写建设工程合同

**商场为了扩大营业范围，购得某市毛纺织厂地皮一块，准备兴建该商场分店。

**商场通过投标的形式与市建筑工程公司签订了建筑工程承包合同。之后，承包人将各种设备、材料运抵工地开始施工。

施工过程中，城市规划管理局的工作人员来到施工现场，指出该工程不符合城市建设规划，未领取施工规划许可证，必须立即停止施工。最后，城市规划管理局对发包人作出了行政处罚，处以罚款2万元，勒令停止施工，拆除已修建部分。

承包人因此而蒙受损失，向法院提起诉讼，要求发包人给予赔偿。 合同法》第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。

建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。本案双方当事人之间所订合同属于典型的建设工程合同，归属于施工合同的类别，所以评判双方当事人的权责应依有关建设工程合同的规定。

本案中引起当事人争议并导致损失产生的原因是工程开工前未办理规划许可证。

9.要怎么写建筑工程施工合同

建筑工程施工合同：建设工程施工合同的主要内容包括以下几项：

1、工程范围。

2、建设工期。

3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程，往往由许多的中间工程组成，中间工程的完工时间，影响着后续工程的开工，制约着整个工程的顺利完成，在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。

4、工程质量。

5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法，会产生巨大的价款差额。在以招标投标方式签订的合同中，应以中标时确定的金额为准；如按初步设计总概算投资包干时，应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资（包括相应的不可预见费）为工程价款；如按施工图预算包干，则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。在建筑、安装合同中，能准确确定工程价款的，需予明确规定。如在合同签订当时尚不能准确计算出工程价款的，尤其是按施工图预算加现场签证和按时结算的工程，在合同中需明确规定工程价款的计算原则，具体约定执行的定额、计算标准，以及工程价款的审定方式等。

6、技术资料交付时间。工程的技术资料，如勘察、设计资料等，是进行建筑施工的依据和基础，发包方必须将工程的有关技术资料全面、客观、及时地交付给施工人，才能保证工程的顺利进行。

7、材料和设备的供应责任。

8、拨款和结算。施工合同中，工程价款的结算方式和付款方式因采用不同的合同形式而有所不同。在一项建筑安装合同中，采用何种方式进行结算，需双方根据具体情况进行协商，并在合同中明确约定。对于工程款的拨付，需根据付款内容由当事人双方确定，具体有如下四项：预付款；工程进度款；竣工结算款；保修扣留金。

9、竣工验收。对建设工程的验收方法、程序和标准，国家制定了相应的行政法规予以规范。

10、质量保修范围和质量保证期。施工工程在办理移交验收手续后，在规定的期限内，因施工、材料等原因造成的工程质量缺陷，要由施工单位负责维修、更换。国家对建筑工程的质量保证期限一般都有明确要求。

11、相互协作条款。施工合同与勘察、设计合同一样，不仅需要当事人各自积极履行义务， 还需要当事人相互协作，协助对方履行义务，如在施工过程中及时提交相关技术资料、通 报工程情况，在完工时，及时检查验收等。

以上就是要怎么写建筑工程施工合同的相关内容，建筑工程施工合同中要包含工程范围、建设工期、开工竣工时间、工程质量、工程造价等，对于合同的签订，双方一定要明确合同中的各个事项，不要留下任何疑问，以免造成以后的纠纷。

10.工程补充协议合同怎么写

【工程施工合同补充协议（一）】 甲方：公司 乙方：樊分公司 襄樊和驰房地产开发公司（以下简称甲方）开发的和驰上品综合楼工程由泰州五建襄樊分公司（以下简称乙方）施工，双方于2008年3 月28日签定了《建设工程施工合同》。

现该工程已施工至主体六层，按合同约定甲方应支付乙方20 %的工程款。为不影响工程进度，经双方协商达成如下协议： 1、2、在9月28日前付清贰佰伍拾伍万元整。

在后期施工中，乙方垫资四至十五层直至混凝土结构主 体工程，中途甲方不再付款。 3、主体混凝土工程结束经验收后，甲方一次性按原合同约 定一个月内付给乙方工程款。

否则，甲方按人民币壹万施工合同补充协议元/天赔付给乙方。 4、#### 5、###### 甲 方： 乙 方： 日 期： 日 期： 工程结算时，甲方按最终决算价款的5%补偿给乙方。

本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。 【工程施工合同补充协议（二）】 晋江市金井北通道道路整治工程 施工合同补充协议一一给水管道工程及道路改造工程 发包人：晋江市公路建设开发有限公司（以下简称“甲方”） 承包人：中铁大桥局股份有限公司 （以下简称“乙方”） 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与甲、乙双方于2012年10月8日签订的晋江市金井北通道道路整治工程《施工合同》（下称”原合同“）中定义相同。

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，在原合同签订的基础上，就乙方承包晋江市金井北通道道路整治工程的给水工程及金东公路金井段道路改造工程的相关事项订立以下补充协议： 1、工程概况 工程名称：晋江市金井北通道道路整治工程一给水管道（原水管道）工程及晋江市金东公路金井段（镇标至西环路口）改造工程。 工程地点：晋江市金井镇 2、建设内容 给水管道及金东公路金井段道路改造工程。

具体详见施工图纸：《给水管道（原水管道）工程》及《晋江市金东公路金井段（镇标至西环路口）改造工程》。 3、施工工期施工合同补充协议工期为240日历天（备注：即乙方应在原合同工期的基础上顺延8个月之内完成） 4、工程质量 工程质量要求符合《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）、《公路工程交（竣）工验收办法》、《公路工程交（竣）工验收办法实施细则》、《球墨铸铁给排水管道工程施工及验收技术规范要求》（ZXB/T0202-2013）、《工业金属管道工程施工及验收规范》 （GB50236）及《现场设备、工业管管焊接工程 施工及验收规范》 （GB50236）。

并且通过甲方组织的竣（交）工验收和晋江市供水公司的交接检查。 5、工程价款 本工程为固定单价合同，根据晋江市财政投资项目评审核心审核书以及招标文件约定的下浮比例计算，签约合同价暂定为人民币（大写）壹仟零肆拾叁万贰仟陆佰零柒元整（￥10432607）[包含给水工程安全文明措施费 拾贰万捌仟贰佰伍拾陆元整（￥128256）] 6、进度付款额度和付款方式支付 工程进度付款：按月支付工程进度款，即按经监理人、发包人审核当月实施工程价款扣减质量保证金（质量保证金百分比为月支付额15%）以及合同约定应扣减的其他金额后支付进度款。

7、合同生效 7。1 本协议经甲、乙双法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章即生效。

7。2 本协议生效后，即为原合同不可分割的组成部分，与其具有相等的法律效力。

7。3 合同地点：泉州市晋江市 8、本协议正本贰份、副本捌份，承发包双方各执正本壹份，副本肆份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人： （盖单位公章） 承包人： （盖单位公章） 法定代表人 法定代表人 或其委托代理人 （签字） 日 期： 年 月 日 或其委托代理人： （签字） 日 期： 年 月 日 【工程施工合同补充协议（三）】 建设单位： 总包单位： 为顺利办理山东世通国际检测技术服务核心办公楼外墙保温系统工程的报审、报建、报验等相关事宜，由总包方青岛新城发展建筑工程有限公司与分包方青岛万兴达保温工程有限公司所签的《山东世通国际检测技术服务核心办公楼外墙保温系统工程施工合同》仅作为施工备案之用，实际施工合同仍按建设方与分包方所签的《山东世通国际检测技术服务核心办公楼外墙保温系统工程施工合同》执行，由建设方 直接支付工程款给分包方，经济纠纷与总包方无关，实际施工中质量、安全责任主体为分包方，总包方负责施工资料的归档以及资料盖章（总包章）等工作， 施工资料的编制、收集和整理等由分包方自行完成，特此补充协议。 建设单位：山东世通国际检测技术服务有限公司 代表： 签章： 总包单位： 分包单位： 代表： 代表： 盖章： 盖章： 2011年 8 月 28 日 【工程施工合同补充协议（四）】 主体混凝土施工补充协议 1、墙砼的浇筑和质量要求 （1） 提前把板缝堵严实，洒水不得过多 （2） 浇筑时碰见洞口，大角，插板要两边同时下浆，防止移位。

（3） 第1次下浆不得过高，厚度为50？。要振捣到根部，否则容易出现烂根。

（4） 墙砼浇筑必须分为三次下浆振捣，第1次下浆后要仔细振捣一遍，第2次下的浆捣连同第1次下的浆一次。