1.施工现场签证的详细原因以及体现在哪几个方面

施工现场签证是相对于施工图纸及预算的改动，施工图纸和预算编制时，现场特殊情况和特殊技术措施是考虑不到的。而施工管理人员在现场施工时，一是根据对施工合同的理解和掌握的程度，二是根据现场实际情况和特殊部位特殊技术措施，来对施工图纸和预算进行微调、改动，而发生的签证。

签证涉及到所有有关单位的经济利益关系，必须明确相关人员的工作范围和职责，必须编制好施工组织设计及施工方案，签证人员必须对招标文件、施工合同条款、当地定额、现场地形、地貌，以及施工队伍的技术力量、机械设备、人员组成等，一一做到心中有数。

签证必须做到量化要求，在签证权限范围内，及时对实际发生的工程量进行准确计算，避免重复签证，对现场签证中回收的材料应签明回收单位，对数额较大的签证，费用发生之前，应请监理人员和造价审核人员一同现场察看。

2.什么情况下做现场签证,做现场签证的程序是什么

办理现场签证的情况，主要是该国家允许中国公民前往该国家时，在落地该国时办理入境签证。这边所指的现场签证应该是落地签证，落地签证是指申请人不直接从所在国家取得前往其他国家的签证，而是持护照和该国有关机关发给的入境许可证明等抵达该国口岸后，再签发签证，落地签证通常是单边的。

截止2016年9月，已有57个国家和地区给予中国公民落地签证或免签入境的待遇。

现场签证的程序即落地签证的程序是：

1. 申请人一定要注意，办理这种落地签证的国家是很少的，且签证政策随时都可能变化，申请人行前最好与前往国使馆联系，在出发前搞清楚后方能启程，千万不能盲目行动，以免抵达后得不到签证。

2. 有些国家和地区虽然允许中国游客“落地签”，但并不代表持因私护照的公民买了机票就能出境。根据我国的出入境法律法规，要去有些落地签国家旅游，必须要跟团，随有资质的旅行社组织的旅行团。比如越南，普通旅行者参加由越南国际旅行社组织的旅游团可在各国际口岸（河内、）申请办理停留期限1个月的落地签证。文莱，持有效护照，由旅行社组织的旅游团可办理停留14天的落地签证，商务旅游需有文莱保荐人或在文莱的对口接待方。

3. 同时，中国公民到达目的地国家边境后，当场办理入境手续，各个国家都有不同要求。最普遍的一个情况是：大多国家的入境移民局都有权检查外国游客携带的现金数额，没有带够该国认可范围内的旅游备用资金的游客，该国有权将其遣返。

4. 办理个人落地签需要提供比较完整的个人资料、指定相片、身份证、护照、签证费、往返该国或第三国的机票、下榻酒店的订单、足够资金及财产证明等。每个国家所需材料会略有不同，需要提前向领事馆或有关部门确认，但有备无患，准备充分总是好的。

5. 飞机到达目的国家后，直接去落地签证通道递交材料，申请落地签证即可，拿到签证后，就可以检查出关，然后正式被允许进入该目的国家了。

3.施工现场 工程变更和现场签证

工程变更是客观事实，一般有两种情况：第一，设计变更（工程量变更）。任何一个工程哪怕是顶尖设计师的设计也难以避免施工过程中出现的设计变更。第二，工期变更。

现场签证是证明工程变更的证据，是索要结算款的最佳武器。

依据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》第十九条的规定，“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。 ”因此，现场签证只是证明工程变更的证据的一种，其他证据，如录音、录像、会议纪要、通知也可以证明工程变更。

其他事项可向我咨询 刑事辩护、工程专业律师 刘文广

4.工程现场签证单概念

通俗的解释工程签证是指在施工合同履行过程中，承发包双方根据合同的约定，就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。

按承发包合同约定，一般e69da5e6ba90e799bee5baa631333337613838由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明 （注：目前一般以技术核定单和业务联系单的形式反映者居多）。 签证七原则： 1 、准确计算原则：如工程量签证要尽可能做到详细、准确计算工程量，凡是可明确计算工程量套综合单价（或定额单价）的内容，一般只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。

2 、实事求是原则：如无法套用综合单价（或定额单价）计算工程量的内容，可只签所发生的人工工日或机械台班数量，但应严格把握，实际发生多少签多少，不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿。 3 、及时处理原则：现场签证不论是承包商，还是业主均应抓紧时间及时处理，以免由于时过境迁而引起不必要的纠纷，且可避免现场签证日期与实际情况不符的现象产生。

4 、避免重复原则：在办理签证时，必须注意签证单上的内容与合同承诺、设计图纸、预算定额、费用定额、预算定额计价、工程量清单计价等所包含的内容是否有重复，对重复项目内容不得再计算签证费用。 5 、废料回收原则：因现场签证中许多是障碍物拆除和措施性工程，所以，凡是拆除和措施性工程中发生的材料或设备需要回收的（不回收的需注明），应签明回收单位，并由回收单位出具证明。

6 、现场跟踪原则：为了加强管理，严格控制投资，凡是费用数额较大（具体额度由业主根据工程大小确定）的签证，在费用发生之前，承包商应与现场监理人员及造价审核人员一同到现场察看。 7 、授权适度原则：分清签证权限，加强签证管理，签证必须由谁来签认，谁签认才有效，什么样的形式才有效等事项必须在合同中予以明确。

分类： 现场经济签证包括： （1）零星用工。施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运拆除用工等。

（2）零星工程。 （3）临时设施增补项目。

（4）隐蔽工程签证。 （5）窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。

如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。 （6）议价材料价格认价单。

结算资料汇编规定允许计取议价材差的材料，需要在施工前确定材料价格。 （7）其它需要签证的费用。

工期签证包括： 停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。 注意事项： 及时办理现场签证。

凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等，一定要在第一时间找现场代表核实后签证，如果现场代表拒签，可退一步请他签认事实情况，及工期顺延。并且要马上向你的领导汇报办理情况。

不适合以签证形式出现的如议价项目、材料价格等，应在合同中约定而合同中没约定的，应由有关管理人员以补充协议的形式约定。

5.什么是现场签证

现场签证是施工过程中经常碰到ت是对某种施工实施情况的书面描述ت由此发生的价格不仅成为工程造价的组成部份ت而且也是成为合同的补充部分。施工现场签证是工程建设在施工期间的各种因素和条件发生变化情况的真实记录和证实。也是承、发包双方承包合同以外的工程质量变化的实际情况记录的签证。它是计算预算外费用的原始依据ت是建设工程施工阶段造价管理的主要组成部分。

现场签证不可避免ت它不仅在单位工程中影响工程成本ت而且在工程造价管理中存在着“三超”的隐患。因此ت加强现场签证管理ت堵塞“漏洞”把现场签证费用缩小到最小限度ت

应注意以下问题

1、现场签证必须是书面形式，手续要齐全。

2、凡预算定额内有规定的项目不得签证。

3、现场签证内容应明确，项目要清楚，数量要准确，单价要合理。

4、现场签证要及时，在施工中随发生随进行签证，应当做到一次一签证，一事一签证，及时处理。

5、甲、乙双方代表应认真对待现场签证工作，提高责任感，遇到问题双方协商解决，及时签证，及时处理。

6.施工现场签证表怎么填写

我给你例表：工程现场签证单（白石水建[2008]现场004号）合同名称：大凌河二期游道混凝土面层装饰四标段合同编号：DLHRGHSG/30工程名称左/右岸游道混凝土面层装饰工程四标段（V—1）分部工程名称右岸码头、3#坝广场混凝土面层及花岗岩板安装图号签证编号内容：1、5月22日，右岸码头台阶花岗岩铺设原设计为3cm厚砂浆，实际铺设厚超出设计，多出量素混凝土见计算。

2、5月22日，右岸码头前檐花岗岩原设计没有，后经监理、业主指示加花岗岩板；码头前檐因低于原设计9cm，需增加钢筋混凝土。工程量计算：1、素混凝土工程量：31*4*0。

035=4。 34m32、钢筋混凝土工程量：15*0。

27*0。09=0。

37m3花岗岩板工程量：（0。1+0。

37+0。25+0。

45）*16=18。72m23、钢筋混凝土工程量：4。

7*4。 5*10*0。

08=16。92m3施工单位监理单位业主单位三方代表签字现场代表：年月日现场代表：年月日业主代表：年月日说明：本表用于项目外工程，业主、监理、施工单位各一份。

有简图的话放上。###把签证原因、工程项量写清楚就行了。

###签证事由就是：所发生的与合同约定不一致或合同外的事件，如设计变更、不可抗力等。且该事件的产生是非施工方责任。

签证的原因：就是所发生的上述事件造成了施工的工期、费用等的增加。签证的计算：根据具体事件对施工的影响，参照合同内容，具体计算哪些是原合同不包含或工程量清单中未包含的内容。

办理签证前要熟悉合同、招标文件，才能做到心中有数，有据可依。###建筑项目工程量签证是这样：1、发生的理由，如合同以外项目、如设计变更、人力不可抗所发生的项目、施工完成甲方又要求拆除重做项目等；2、首先定性，写工作联系单，把发生的原因写清楚报给监理由监理和甲方签字确认；3、工作联系单回复后，把所发生的增加工程量计算好附上已回复的工作联系单报上监理由监理和甲方审核并批复。

###现场签证的概念 现场签证费用是指施工图及施工图预算以外，在施工过程中因工程实际需要而必须进行的各项工程及其耗用的工料和其它费用。一般是由施工企业详细作出办理结算的依据。

现场签证费用预算的编制原则及处理方法 1、因为现场签证费用是整个工程投资的一部分，所以该费用预算的编制及结算应与正规的预算编制原则和程序相一致；其中执行的定额、基价及取费标准也应与主体工程所签合同规定相吻合。 2、工程中所发生的材料、设备，其供应原则及办法也应与施工合同的有关相一致；其材料差价的处理也应符合国家以及地方现有的规定。

3、按照国家的规定及国际惯例，现场签证费用的审核应由现场监理工程师负责。 但根据我国的现状，由于监理的工程师对工程造价方面的知识掌握程度存在差异，还是应由工程师造价管理专业人员把关为宜。

4、对拆除性工程的旧材料旧材料以及措施性工程中所发生的一次性使用材料、设备，原则上应由建设单位的材料和设备供应部门回收；且回收所发生的费用由回收部门承担。 施工单位凭回收证明，与预算审核部门处理其相关费用。

如建设单位不回收，则施工单位会同建设单位的有关部门现场签订、摊销、折合后交给施工单位，并在预算中扣除其价款。 5、现场签证费用不论是施工单位，还是建设单位或者监理公司均应抓紧及时处理，以免由于时间过长而引起不必要的纠纷。

6、无论是施工单位依据现场签证单位所编制的预算还是建设单位或监理公司进行审核，必须注意签证单上的内容与设计图纸，定额中所包含的内容是否有重复之处，有了重复项目内容必须予以剔除，因为有些工作内容虽然没有在图纸上反映，但含在定额之中。 。