施工合同民事申诉书范文
我要写建设工程合同纠纷诉状,但不知道怎么写
下附建设工程合同纠纷诉状范本一份:
民事起诉状
原告:xxxxxxxxxx 法定代表人xxx,职务董事长,住xx市xx区xx街xx号楼xx室,
邮编:xxxxxx 电话:xxxxxxxxxxx
被告:xxxxxx公司,法定代表人xxx,职务总经理,住xx市xx区xx号,
邮编:xxx 电话:xxxxxxxxxxx
案由:建设工程施工合同纠纷
诉讼请求
1、判令被告立即返还保修款62259.24元,延迟支付的违约金巧6694.12元;以上两项共计68953.36元;
2、以上金额截至2007年8月15日 ,逾期支付,则以62259.24元为基数,按每日0.024%支付逾期利息;
3、本案的诉讼费用由被告负担。
事实与理由 原告与被告于xxxx年xx月xx日签订了工程施工合同,按照合同约定,原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目B区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工,工期为50天,从xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日。合同还约定工程款的5%作为保修款,保修期自竣工之日起18个月,项目最后的结算金额为1245184.72元,所以被告留存保修款62259.24,保修期至xxxx年xx月xx日。然而,过了保修期后,该项目并未发现质量问题,被告却以种种理由拒绝返还保修款。 原告认为,被告拒绝返还保修款的行为已构成违约,严重损害了原告的合法权益,故依《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定,特向贵院提起诉讼,请求依法裁判。
此致 xx市xx区人民法院
具状人:xxxxxx有限公司
法定代表人:xxx xxxx年xx月xx日
申诉书范文民事
当事人不服人民法院已经生效的判决、裁定而进行申诉,需要提出申诉状。
对于申诉人来说,申诉状是表述申诉理由、提出请求的状子。另一方面,对于人民法院来说,是发现判决、裁定的错误的材料来源之一。
民事申诉状通常包括如下几个部分: 1、标题。标题应直接表明诉状内容的性质,写上"民事申诉状"字样。
2、申诉人的自然状况。如姓名、性别、民族、住址、工作单位、职务等。
同时应交待申诉人在民事诉讼中的地位。 3、案件判决或裁定的情况。
裁判的审级及作出各个裁判的人民法院、时间、案件的编号等应按案件处理的先后顺序,依次交待清楚。 4、申诉理由和请求。
这是申诉状的重点,主要写明原判决或裁定的错误之处及其理由。 5、申诉状致送的人民法院。
最后,由申诉人签名、盖章、并写明具状日期。 申诉状的重点部分是申诉理由和诉讼请求。
申诉状应针对生效的判决、裁定,写明对全案不服,还是部分不服,是对人民法院认定的事实不服,还是认为人民法院在适用法律上有错误而不服,并阐明自己的理由。然后提出自己申诉请求,包括要求人民法院对该民事案件重新审理,依法对案件予以改判等等。
申诉理由是提出请求的前提和基础,请求要基于申诉理由而提出,这部分两个内容要紧密衔接。
申诉书范文民事
当事人不服人民法院已经生效的判决、裁定而进行申诉,需要提出申诉状。
对于申诉人来说,申诉状是表述申诉理由、提出请求的状子。另一方面,对于人民法院来说,是发现判决、裁定的错误的材料来源之一。
民事申诉状通常包括如下几个部分: 1、标题。标题应直接表明诉状内容的性质,写上"民事申诉状"字样。
2、申诉人的自然状况。如姓名、性别、民族、住址、工作单位、职务等。
同时应交待申诉人在民事诉讼中的地位。 3、案件判决或裁定的情况。
裁判的审级及作出各个裁判的人民法院、时间、案件的编号等应按案件处理的先后顺序,依次交待清楚。 4、申诉理由和请求。
这是申诉状的重点,主要写明原判决或裁定的错误之处及其理由。 5、申诉状致送的人民法院。
最后,由申诉人签名、盖章、并写明具状日期。 申诉状的重点部分是申诉理由和诉讼请求。
申诉状应针对生效的判决、裁定,写明对全案不服,还是部分不服,是对人民法院认定的事实不服,还是认为人民法院在适用法律上有错误而不服,并阐明自己的理由。然后提出自己申诉请求,包括要求人民法院对该民事案件重新审理,依法对案件予以改判等等。
申诉理由是提出请求的前提和基础,请求要基于申诉理由而提出,这部分两个内容要紧密衔接。
建筑工程合同纠纷案例分析
这是一个典型的因业主直接发包工程导致工程延期和质量问题的案例。
本案的事实是清楚的,争议焦点在于B单位是否负有总承包管理责任。 已经明确的事实: 1、业主直接发包玻璃幕墙工程并与C公司签订施工合同; 2、B公司收取了总包管理费; 3、C公司未能履行合同导致工程延期和质量问题。
对于焦点问题即B单位是否负有总承包责任的判定: 1、BC公司之间没有合同关系,且总包管理费由A单位支付,从这一点事实可以认定C单位不对B单位负有合同责任,而是直接对A单位负责; 2、AC单位玻璃幕墙工程施工合同约定了B单位履行施工配合义务,这一点并不合法,因为合同双方非经同意无权设定第三方权利义务; 3、如B单位按照AC单位的施工合同约定收取了总包管理费,应认定其已经认可并同意AC单位为其设定的权利义务,从而以事实履行构成三方之间的特殊合同关系; 4、值得注意的是,AC单位的施工合同设定B单位义务为:履行对玻璃幕墙专业工程项目的施工配合义务,而是“施工配合义务”与总包管理义务是两个不完全一致的概念,前者只负责配合施工工作,后者不仅要配合施工还要负责总承包管理,更要承担总承包责任; 5、AC单位设定A单位支付和B单位收取的是“总包管理费”,与AC设定并经B单位同意认可的对应义务“施工配合义务”相对应,两者的表述出现差异,应认定“总包管理费”是费用,而“施工配合义务”是B单位的合同权利义务和责任。 综上,如非因B单位履行“施工配合义务”过错,B单位不承担总承包管理责任,因该责任于B单位同意认可的AC单位有关其义务的条款没有设定。
因此,应当裁决如下: 1、裁定C单位承担工期延误所造成的实际损失和预期利润,驳回对B单位的该项诉讼请求; 2、裁定由C单位承担质量返修义务,驳回对B单位的该项诉讼请求; 3、裁定由C单位承担本案诉讼费和财产保全费用,驳回对B单位的该项诉讼请求。 需要注意的是,由于C单位作为业主直接发包的施工人工程延期和质量问题,B单位可以就此向A单位提起施工索赔,索赔内容包括: 1、要求其顺延施工工期; 2、要求其承担工期延误造成的各项经济损失; 3、要求其责令C单位返工,以符合工程施工和设计标准; 4、保留进一步索赔的权利。
特别提醒:如果B单位收取“总包管理费”的收据上写明的也是总包管理费,再加上A单位很容易找到B单位工作中的所谓“总包管理活动”,那就另当别论了。
劳动法合同纠纷申辩材料怎么写
(至少要一式三份,一份自己留,一份给仲裁部门,一份由仲裁部门交给公司) 申 诉 书 申诉人:xxx 性别:xxx 出生日期:xxx 身份证号码:xxx 联系电话:xxx 住所地:xxx 被诉人:xxx公司 证照号码:企独xxx第xxx号 (——注意此项需要你到当地工商部门申请打印,每份要交费几十元) 法定代表人:(主要负责人)xxx 性别:xxx 职务:xxx 联系电话:xxx 住所地:xxx 请求事项: 要求被诉人一次性支付申诉人经济赔偿金33000元 事实和理由: 本人在1997年8月16日入职xxx。
本人工作职务为工帐及人事部主管,负责xxx等。 在xxx,并要求本人于当天立即办理离职手续离开公司,提前解除了本人的劳动合同。
本人认为公司的做法不合法,侵犯了本人的合法利益,原因是: 公司单方面非法解除本人的劳动合同,造成本人不能继续履行劳动合同,其做法严重违反了《劳动合同法》的有关规定,侵害了本人的合法利益,根据《劳动合同法》第四十八条的规定,本人有权要求公司向本人支付经济补偿标准二倍的赔偿金。 公司支付给本人的在劳动合同解除前十二个月的平均工资是1500元/月,根据《劳动合同法》第九十七条的规定,可得出经济补偿标准是16500元,其计算是以下两部分之和: 第一部分,是1997年8月16日至2007年12月31日按当时《劳动法》的规定支付经济补偿:10.5月*1500元/月=15750元; 第二部分,是2008年1月1日至2008年1月24日按现行的《劳动合同法》的规定支付经济补偿:0.5月*1500元/月=750元。
鉴于公司属违反《劳动合同法》的规定解除本人的劳动合同,本人现在要求公司一次性向本人支付赔偿金,赔偿金按照经济补偿的标准16500元的二倍计算,一共是2*16500元=33000元。 此 致 xxx区劳动争议仲裁委员会 申诉人:________ 年 月 日 附:1.副本 1 份; 2.书证 4 件。
展开。